想必很多人都在寻找可以模仿的合同模板吧？在生活和工作中合同的使用频率呈上升趋势。同时签订好合同的是保障我们权益很重要的方式，以下是由出国留学网小编收集整理的《工程水电安装承包合同》，相信你能从中找到需要的内容！

工程水电安装承包合同(篇1)

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　1.1、工程名称：

　　1.2、工程地点：

　　1.3、结构形式：墙结构，地下层地上层，地上层高m，总建筑面积约。

　　二、承包方式：

　　2.1、包工不包材料的大清包方式

　　三、承包范围：

　　3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。

　　3.2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。

　　四、承包内容：

　　4.1、给、排水系统预埋及安装;

　　4.2、给水设备安装及调试;

　　4.3、照明用电系统线路预埋及安装;

　　4.4、照明用电设备、开关插座安装及调试

　　4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。

　　五、清包工期：

　　5.1、于土建同时竣工交验。

　　备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

　　六、质量要求：

　　6.1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。

　　6.2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

　　七、安全文明施工要求：

　　7.1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。

　　7.2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

　　八、双方义务：

　　8.1、甲方义务：

　　8.1-1、向乙方提供施工图纸一套;

　　8.1-2、完成技术交底及安全教育、交底;

　　8.1-3、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。

　　8.2、乙方义务：

　　8.2-1、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;

　　8.2-3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;

　　8.2-4、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。

　　8.2-5、乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符;

　　8.2-6、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。

　　8.2-7、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;

　　8.2-8、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。

　　九、合同价款及支付方式：

　　9.1、本合同以单价元/建筑平方米包干(不含任何税费)，该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

　　9.2、本合同第一次付款为栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的80%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15号前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方一次性支付乙方工程款。

　　十、争议解决：

　　10.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、合同终止：

　　11.1、乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行的本合同全部义务即告终止。

　　十二、合同份数：

　　12.1、本合同一式三份，具有同等效力，由甲乙方各执一份，存档一份。

　　甲方：(签字盖章)身份证号：____年____月____日

　　乙方：(签字盖章)身份证号：____年____月____日

工程水电安装承包合同(篇2)

　　发包方（下称甲方）：________

　　承包方（下称乙方）：________

　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程项目概况

　　1.1工程名称：________________

　　1.2工程地址：________________

　　1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

　　1.4工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）

　　第二条工期

　　1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

　　第三条工程质量标准

　　按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

　　第四条合同价款

　　本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

　　该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

　　第五条工程款支付

　　合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

　　第六条设计变更

　　6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

　　第七条双方职责

　　7.1甲方职责

　　（1）按时提供施工工作面给乙方使用。

　　（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

　　（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

　　（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

　　（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

　　（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

　　第八条安全施工

　　8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

　　8.2乙方必须进行安全文明施工。

　　8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　第九条关于工期延误

　　9.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

　　（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；

　　（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

　　（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　（4）设计变更和工程量增加；

　　（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

　　（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

　　9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

　　第十条合同争议解决方式

　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效与终止

　　第十二条合同份数

　　12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

　　12.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程水电安装承包合同(篇3)

　　房屋主人：______________(甲方)

　　水电安装人：______________(乙方)

　　甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：

　　一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)

　　二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。

　　三、安装水电工程总价为人民币元。

　　四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。

　　五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。

　　六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　签约日期：______________

工程水电安装承包合同(篇4)

　　甲方：

　　乙方：

　　为了柳叶湖度假区东江村公寓式安置小区工程，高标准优质量，如期竣工。经甲乙双方充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，特签定水电班组施工承包合同，协议如下：

　　一、承包工程内容：

　　乙方负责本工程施工图纸及变更的所有室内本工种的施工内容。即室内水电安装工程及接地避雷工程，所有工程内容施工，所有用后的材料清理、分类堆放在指定位置。水电工所用的小型施工机具及用具均由乙方自备。

　　二、质量要求：乙方按设计图纸及变更，结合《建筑安装工程施工质量验收规范》标准进行施工，达到合格工程标准。严格按照项目部技术交底进行作业，不得随意更改图纸和设计要求。

　　因工程质量不合格而造成的返工损失由乙方全部负责，并罚款300元，罚款在工资结算时扣除。

　　三、工作要求：

　　乙方人员在施工中，要绝对服从甲方人员的管理，不得随心所欲，尤其是带班人员要坚守工地，有事外出必须请假，对不服从公司及项目部管理的班组有权单方面解除合约。每项工序施工作业时不得浪费材料，施工材料应分类堆放整齐，工作场地时刻保持整洁干净。每天施工完毕，必须对预埋线管及线等材料进行清理，返回入库。

　　四、施工安全

　　在施工过程中，乙方每天上班前要进行安全教育，强化工人的安全意识，工程作业时要注意安全，戴好安全帽、穿防滑鞋，违者每发现一次，罚款50元，在乙方工资中扣除。严格按照本工种安全操作规程和安全技术交底进行作业，不得违章违规作业，严禁酒后违规作业，如不服从管理或违章违规作业造成的安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。

　　五、工期要求：

　　乙方应合理安排人力，按照甲方规定的施工计划工期完成本工种的施工作业任务，不得以任何理由拖延工期，每延期一天罚款300元。

　　六、价格结算

　　乙方在保证质量、进度的情况下，按照建筑面积实收，综合价________元/m2，按施工图暂定工程总价款为________元。

　　七、付款方式：按总价款分二次支付，主体完工后付总价款的________%所有水电安装完工后付总价款的________%，竣工验收决算后付清所有工程款。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，并起法律效力。

　　甲方签字：乙方签字：

　　________年________月________日

工程水电安装承包合同(篇5)

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

　　住宅建筑面积176287.16平方米

　　住宅商业建筑面积20372.91平方米

　　地下室面积27336.3平方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的`各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

工程水电安装承包合同(篇6)

　　发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一．工程概况

　　工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）

　　施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸

　　范围内所有室内水电安装工程，双包。

　　结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全

　　部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年 月 日

　　（二）总（日历）工期： 个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　（二）承包范围：

　　1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所

　　有室内的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 ．开关面板和灯口安装

　　（三）计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建设工程工程量计

　　价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。

　　6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。

　　7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。

　　8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8.保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安

　　>装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

　　5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

工程水电安装承包合同(篇7)

　　甲方：X房地产开发公司(以下简称甲方)

　　乙方：工程有限公司(以下简称乙方)

　　甲方将工程的水电安装工程发包给已发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：

　　二承包方式：包工包料、保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　三工程承包范围

　　1、承包范围：施工项目。

　　2、具体工作内容：

　　①材料场内运输、装卸。

　　②施工图纸中安装内容。

　　③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。

　　⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

　　⑥成品保护、调试、竣工交验。

　　⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

　　⑧与其他公众的配合施工。

　　⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。

　　⑩文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。

　　(11)预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

　　四工期要求：必须与土建同步。

　　五材料及工用具管理：

　　主材：

　　电线、电缆、开关、插座，给排水管道，电线管、表箱必须与甲方协商一致并确定鉴证价后，方可采购。乙方必须保证材料质量符合设计要求，出厂合格证和产品合格证与货同行。

　　六质量要求

　　1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。

　　2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

　　3、本工程采用

　　①对材料质量、型号、规格等内容由甲方和监理方共同派员检验。

　　②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验，并完善验收手续。

　　③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报请监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

　　④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。并承担相应的经济损失。

　　4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除，不足部分甲方向乙方收取。

　　七安全、文明施工

　　1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及总包单位的各项规定，严格按安全规章组织施工。

　　2、安全事故：若发生工伤事故，所有费用全部由乙方承担。

　　3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　4、文明施工：乙方必须保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。每天打扫宿舍内外环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。积极主动创建市文明标化工地。

　　5、乙方新到人员必须先到项目部的安全部门报到，先学习后上岗。

　　6、未经许可工地严禁有女工和家属，违者每日罚款50元。如有此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　7、承包班组佩戴统一安全帽。

　　八工程承包费用及结算方式

　　1、承包费用

　　本工程乙方施工的建筑面积约为27476㎡，工程款约为137万元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。

　　2、工程价款结算方式和预付款

　　①结算方式：按安徽省单位估价表二020xx年安装预算定额及配套的费用定额(不含劳保费)及其他费用计划标准结算(其中综合费率的计取标准：多层为50%，高层和小高层为60%)。

　　②无论定额、人工费、综合费率和其他费用是否调整，本合同施工期间均不作调整。

　　③定额内未计价主材和设备按甲乙双方签证价进入决算(甲方付1.3%保管费)。 ④付款方式：与土建付款方式同步。

　　⑤承包班组交通费用自理。

　　九双方职责与权限

　　(一)甲方

　　1、甲方委派刘淑莉同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。

　　2、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

　　3、做好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。

　　4、在施工过程中，乙方违反有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方给乙方每次50-500元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改不到位，甲方有权单方面终止合同。并按完成工程量的80%结算，甲方不承担乙方任何费用。

　　5、在地方行业主管部门实施的检查中，如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的，甲方给乙方每次500-3000元罚款，造成严重后果的，甲方有权单方终止合同。

　　(二)乙方

　　1、乙方委派同志为乙方现场施工负责人，参加甲方生产协调会，具体负责本专业的施工管理。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换现场施工负责人(班组长)和施工人员。

　　2、乙方中途不得放弃承包或将工程转包给第三者，否则甲方有权单方终止合同。

　　3、做好人员录用工作，不得路拥有高血压、心脏病、年龄大于50周岁或小于16周岁的人员。

　　4、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场管理员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。

　　5、必须执行所有作业人员持证上岗的规定，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录，并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障的情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

　　6、由于乙方施工班组的质量原因引起的其他班组额外用工由乙方施工班组负责。

　　7、制止所属人员乱拉乱接电源，在集体宿舍内用电吹器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　8、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。

　　9、乙方必须服从甲方对工程质量、进度、安全的管理，如安装工程质量、进度影响工程的整体质量和进度，甲方有权终止承包合同。已完成工程量的承包经费与已预付工程款的差额不予支付。

　　10、乙方做好竣工资料和竣工图的收集整理，经监理甲方审核后汇总。

　　十其他

　　1、本协议壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，合同双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。

　　2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　________年________月________日

工程水电安装承包合同(篇8)

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　经甲、双方充分友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目工程能优质按时完成，遵照《合同法》，特签订如下合同：

　　一、服务事项

　　工程项目：______________

　　承包范围：包工不包料

　　_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。特殊情况(人力不可抗拒因素)，工期可顺延。

　　二、工程价格及付款方式

　　A、水电安装_______/平方，以地面平方计算。

　　B、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量_______%付款，工程进度一半后，甲方验收合格付给乙方总价_______%，其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。

　　三、甲、乙双方的责任

　　1、甲方为乙方提供所需材料。

　　2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改，有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。

　　3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。

　　4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损失和安全事故，均由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种，对于无故造成的返工乙方自行负责。

　　6、甲方为乙方提供的装修材料，未经过甲方的同意，乙方不允许挪以私用，违者甲方有权利对乙方进行罚款，严重者甲方有权利追求其法律责任。

　　四、安全责任

　　乙方必须执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止其它安全事故的发生，发生事故时，乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失，并第一时间报告给甲方，接受上级有关单位调查，积极分析事故原因，责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。

　　五、以上各条需甲乙双方共同信守，若任意一方违约，守约方有权向违约方索赔，未尽事宜，以现行法律为准。

　　本合同一式二份，双方各执一份，自合同签订之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　联系电话：__________联系电话：__________

　　小编精心推荐

　　工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本

标签：  工程水电安装承包合同通用  承包合同