施工转让合同(篇1)

　　甲方： (承租方) 合同编号：

　　乙方： (出租方) 签定地点：

　　工程名称：

　　工程地址：

　　根据甲方工程需要，经甲乙双方协商，乙方同意租赁施工升降机机给甲方使用并达成以下协议：

　　第一条 设备名称、型号、数量

　　注：塔机保证符合国家标准和规范、完整。

　　第二条租赁期限

　　1、甲乙双方签订合同后5天内，乙方必须保证按时进入施工现场(因不可抗拒因素造成的'延期乙方不承担责任)。

　　2、设备进场安装完毕并经双方验收合格使用之日起计算设备租赁起始时间，如未使用，则以检测部门检验合格之日计算。

　　3、甲方不再使用设备，必须提前二十天书面通知乙方，停止使用之日为设备租赁终止时间。

　　第三条 租赁费用

　　1、设备租赁费(含设备台班费、维修保养费及三名开机工资(含夜间加班费))按每月每台 ￥14500.00元 包干，并每月支付一次。最后一月使用时,不足月按每台每天 ￥500.00 元计算。

　　2、乙方配置设备操作人员每台名，工资由甲方每月代支付给操作人员，最后一次结帐乙方必须向甲方提供全额租赁发票，否则甲方有权拒绝付款。

　　3、乙方应主动向甲方申请设备检修时间，经甲方同意后进行，但每月不得超过48小时，甲方不得因此扣减租赁费用。

　　第四条 结算及款项支付(以乙方的有效收款凭证为准)

　　1、设备安装完毕双方验收合格5日内甲方支付乙方该台设备进场费元。

　　2、设备启用后按甲方项目部管理人员发放工资之日起5天必须足额支付乙方上月租赁费和人工费，否则乙方有权停机或拆机。

　　3、设备报停，甲方未付清设备租赁费用及人工工资，乙方有权不拆设备，按正常租赁费用结算，直至甲方付清各项款项为止。

　　第五条 甲方的权利和义务

　　1、保证设备安拆现场三通一平等地理条件和现场的安全警戒工作，否则延误和造成安全事故，由甲方负责。

　　2、保证设备供电电源安置在设备基础周围3米内，其配置严格满足相关规范要求。

　　3、严格按照乙方提供的设备基础图要求制作设备基础，否者甲方应支付整改基础所产生的各种费用。根据要求埋设接地线，并向设备检测部门提供基础地质耐力及设备基础砼报告，设备基础应保持干燥

　　4、设备安装的辅助人员由乙方自行负责提供。

　　5、自设备安装完毕经特种设备检测部门检测通过之日起，设备的使用权转移给甲方，由甲方负责日常管理(包括操作人员)

　　6、操作人员必须严格遵守塔机操作规程，严禁违章操作和违章指挥。

　　7、甲方为操作人员提供必需的免费食宿条件和备品、工具的存放条件。

　　8、在使用过程中甲方有责任保证设备安全，

　　9、乙方若有违规行为，甲方有权提出并责令整改，乙方应在甲方规定的时间内整改完成。

　　10、设备性能不能满足甲方工程需要，甲方有权终止本合同，并按设备实际使用期限支付租赁费，乙方无异议。

　　11、乙方负责设备的日常维护和保养、润滑和检查，并承担由此产生的材料费用。由甲方安排的操作人员必须爱惜设备，对设备进行日常保养，排出一般性故障。

　　六 乙方的权利和义务

　　1、设备的装卸、运输、安装、拆除、检测工作由乙方负责。

　　2、凡乙方安装、运输、装卸、拆除及设备质量原因造成的安全事故，由乙方负全责。

　　3、乙方必须保证设备的安装和拆除符合国家有关安全技术规程、标准，满足国家有关设备安全文明检查达标。

　　4、乙方必须为甲方施工现场提供完善服务，满足甲方工程需要，确保甲方工程顺利进行，设备一般故障的排除不得超过的损失，乙方的维修时间不受本款时间限制。

　　5、设备在租赁期内的工作时间服从甲方安排，乙方无异议。

　　6、乙方安排的设备操作人员必须服从甲方施工现场专职管理人员的统一指挥，若乙方安排的操作人员严重违反甲方有关规章制度，甲方有权利要求更换操作人员。

　　7、乙方必须在合同签订生效当天，提供完整的机械设备资料和特殊操作人员证到项目部进行备案，否则甲方有权示为合同无效。

　　七 违约责任

　　2米内周围无杂物。，未检测前甲方无权使用。设备及附属设施如有遗失或损坏，6小时，否则扣除相应台班费。若因甲方的过失、违章使用造成应照价赔偿。

　　1、未经双方协商任何一方单方终止或变更本合同;违反本合同约定条款的应向对方支付合同总租金金额的15%作违约金。

　　2、预计该设备租赁个月，若因甲方原因，租赁实际时间未达到约定期限自少按个月计算。

　　3、在合同生效后超期20日内，由于甲方原因设备仍不能进场，乙方有权解除合同，甲方按租赁台班费的50%支付占用费。

　　八 解决合同纠纷的方式

　　凡因本合同所发生的一切纠纷，双方协商解决，未果，由原告所在地人民法院诉讼解决。

　　九 其他约定

　　1、甲方在合同执行期间未经乙方同意而对该设备作出的转租、出售、拆装等行为均视为无效;对设备进行的任何改装、添加任何附属设施，特别是电气线路和安全装置等行为均视为无效，否则因此给乙方带来的损失由甲方全部承担。

　　2、若设备发生安全责任事故，甲方应在半小时内通知乙方，否则后果由甲方承担;安全事故按照国家有关法规经相关部门鉴定，分清责任，甲、乙双方各自承担相应责任。

　　3、双方有效证件和租赁期间的书面手续(如进出场通知单、设备检测报告、结算单、加节加附着单等)作为本合同的附件，与合同具有同等效力。

　　4、本合同经双方签字盖章后生效，合同执行完备，款项结清后失效。

　　5、本合同一式份;乙方份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工转让合同(篇2)

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，承包事宜，达成如下监控施工转让合同，以便共同遵守。

　　一.工程概况

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　工程内容：_________________

　　二、工程造价________________工程款总额约为________________元整，(大写)_____________

　　三、工程质量

　　1.乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

　　四、工程内容

　　甲方(签字):_________________

　　乙方(签字):_________________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

施工转让合同(篇3)

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依据《民法典》及其他有关法律，甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则，经过充分协商，达成一致意见特签定本合同，以便双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：_________

　　3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等（详见本合同附件）。

　　4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务，包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务，维修保修、人员培训等工作内容。

　　5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期____日。（具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。）

　　二、合同价款及支付方式

　　1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：________元，人民币大写：________（费用明细详见合同附件）。

　　2、付款方式：采取转帐方式支付。待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%。甲方于2个工作日内一次性付清。

　　三、工程变更及结算

　　1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方根据现场实际情况需进行工程变更，乙方不得拒绝。

　　2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。

　　3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料。甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。

　　四、工程验收与保修服务

　　1、工程完工后____日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收。甲方应收到乙方书面通知后的____日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格。甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准。

　　2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。

　　3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务。本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。

　　4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下，若有明显人为损坏情况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。

　　5、保修期满，双方再另行商议签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。

　　五、甲方责任

　　1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。

　　2、在合同签订之后甲方应及时安排现场，并尽快协助乙方办理临时用水、用电。

　　3、甲方应及时办理变更签证手续，按约支付。

　　6、乙方指定________（联系电话：________）为本工程现场代表，具体负责现场施工和工程协调事宜。

　　7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。

　　六、违约责任

　　1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方承担相应的责任。

　　2、任何一方若有违反本合同之约定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应承担受损方的经济损失。

　　3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　七、争议及解决方法

　　1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼。

　　2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

　　3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。

　　八、合同的生效及变更与终止

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。

　　2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商一致后，签订书面的补充协议，方可有效。

　　九、其他

　　1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　2、在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方代表人：_________（公章）

　　乙方代表人：_________（公章）

　　________年____月____日

　　________年____月____日

施工转让合同(篇4)

　　原告：_________________————性别：_________________————出生年月：_________________————住址：_________________————联系电话：_________________————

　　被告：_________________————性别：_________________————出生年月：_________________————住址：_________________————联系电话：_________________————

　　诉讼请求：_________________

　　1.请求人民法院依法判决被告————偿还原告欠款————元;

　　2.诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　—————————————————————————————————————————

　　此致

　　————人民法院

　　起诉人：_________________————

　　————年——月——日

施工转让合同(篇5)

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，承包事宜，达成如下监控施工转让合同，以便共同遵守。

　　一.工程概况

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　工程内容：_________________

　　二、工程造价________________工程款总额约为________________元整，(大写)_____________

　　三、工程质量

　　1.乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

　　四、工程内容

　　甲方(签字):_________________

　　乙方(签字):_________________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　施工合同转让4

　　发包人(全称)：_________________

　　承包人(全称)：__________________

　　现经甲、乙双方反复协商，就广西_____县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：

　　一.甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。

　　二.结算方式：_________________每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

　　三.质量及进度均按____________公司的要求为准。

　　四.乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

　　五.安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的____%罚款。

　　六.砌砖工程合同的范本一式两份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。

　　七.本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

施工转让合同(篇6)

　　甲方(转让人)：_______________

　　乙方(受让人)：_______________

　　甲、乙双方为妥善解决债务问题，经友好协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守：

　　一、甲、乙双方一致确认：截至本协议签署之日，甲方拖欠乙方借款共计人民币_______________元(小写_______________)。

　　二、甲、乙双方一致同意，甲方将对丙的债权共计______元人民币全部转让给乙方行使，乙方按照本协议直接向丙主张债权。

　　三、陈述、保证和承诺：

　　1、甲方承诺并保证：

　　(1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;

　　(2)其转让的债权系合法、有效的债权。

　　2、乙方承诺并保证：

　　(1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;

　　(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

　　四、本协议生效后，乙方不得再向甲方主张债权。

　　甲方：_________________

　　___________年___________月_________日

　　乙方：_________________

　　___________年___________月_________日

　　小编精心推荐

　　施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

标签：  施工转让合同1000字合集6篇  转让协议